郑州航空港区# ### （采购编号：GCJ-XNYC-HKGFD-ZYZB-## ）
#.采购条件
### 已成交郑州航空港区###MW风力发电项目， ### ，资金已落实。其中郑州航空港区###MW风力发电项目包含的风电机组出线安装工程标段已得到业主认可，具备采购条件， ### 作为采购人， ### 风电机组出线安装工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取郑州航空港区###MW风力发电项目风电机组出线安装工程采购文件参与本项目风电机组出线安装工程采购。
#.项目概况与采购范围
#.# 建设地点:河南省郑州市航空港经济综合实验区。
#.# 工程概况及标段概况
#.#.#项目概况： ### ，拟安装##台单机容量为####千瓦风力发电机组及配套箱式变压器， ### 。 ### 集电线路#回、总长度##.##千米（其中架空线路约##.#千米、电缆线路约#.##千米），新建送出线路#回、总长度约##.##千米（其中架空线路约#.#千米、电缆线路约##.##千米）。
#.#.#标段划分：#个标段。
#.# 工期要求
计划开工日期为 #### 年##月##日， ### 人（ ### ）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。
#.# 质量要求
### 业质量要求，同时满足以下要求：
（#）承包人及分包商应接受工程质量监督单位、发包人及发包人上级主管单位对本合同工程的质量、安全、健康、环保和文明施工等方面定期和不定期的监督、检查和验收，并接受工程质量监督单位、 ### 罚，按照监督检查意见整改完善。
（#） ### 政法规、规范、规程等规定对工程质量、设备、半成品和原材料等的检测和试验。
（#）承包人负责确保各类验收通过。
（#）承包人负责对本工程范围内建构筑物和设备的沉降观测，并负责工程完工移交后#年内各主要建构筑物沉降观测。负责沉降观测的人员必须具有相应的上岗资格证书，并建立完整的观测档案资料，按要求向发包人提交。
（#）噪声保证：在对噪声有要求和限制的区域， ### 执行的相关标准的规定。 ### ### 后噪音符合国家规范要求，并对风机采取相应的降噪措施，运行后实际测试( ### 每一段距离都要有噪音测试数据)， ### 后噪音测试报告报送发包人。 ### 由承包人承担
#.# 采购范围
箱变工程：箱变基础、防火墙砼浇筑、钢筋制作安装、箱变设备安装、箱变低压侧电缆安装，桥架制作安装、风机及箱变接地制作安装，风机监控系统等，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、 ### 内容，严格按照相关技术规范、 ### 施工， ### 人下道工序施工要求，如因投标人原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，招标人有权在与投标人的结算中扣除。
#.响应人资格要求
#.#企业要求
#.#.#企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力建设施工总承包三级及以上资质。
#.#.#企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。
#.#.# 企业主要人员要求：
#)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；
#)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；
#)安全负责人：具有安全生产考核C证；
#.#.# 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等
#.#.# 企业资信要求：
（#） ### 资信和商业信誉, ### 于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（#）响应人在近#年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（#） ### 为废标的不允许再次参与响应；
（#） ### 在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn） ### 人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的( ### 址： ### )；
（#） ### ### 人（ ### 址： ### ）， ### 完毕相应生效判决确定的义务的；（ ### ### 人（ ### 址： ### ）， ### ### 完毕相 应生效判决确定的义务的。）
#.#其他要求
#.#.#本次采购不接受联合体响应。
#.采购文件的获取
#. ### 规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于请于 #### 年 ## 月 # 日 ## 时 ## 分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（ ### ）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（#）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；
（#）未注册的供应商：登录“ ### ”（ ### ）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；
（#） ### 首页- ### ，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
#.# 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。
#.响应文件的递交
#.#响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 #### 年 ## 月 ## 日 # 时 ## 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。
响应工具下载： ### （ ### ）门户服务- ### -中国电建采购采购平台投标管家。
#.开标时间、地点、方式
#.#开标时间： #### 年 ## 月 ## 日 ## 时 ## 分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 #### ### 。
#.#本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、 ### 操作。
#.#响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件， ### 在线制作，因操作流程失误造成的响应失败， ### 承担后果。
#.#各响应人须登# ### 电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 ## 小时完成）。
#.#响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
#.#响应截止时间及递交地点如有变动，响应人 ### 有已获取响应文件的响应人。
#. ### 平台客服。咨询入口：网站首页- ### -“登录系统，联系您的专属业务顾问”。
#.发布公告的媒介
### （ ### ）上发布。
#.成交人数量：
成交人数量：#人。
#.联系方式
采 购 人： ###
地 址：江西省南昌市青山湖区广州路 #### ###
联 系 人：王桐
电 话： ###########
电子邮件： ### q.com
##.监督机构
监督机构： ### ### ### （监标）
监督电话：#### ########
##.提出异议的渠道和方式
##.# 对以上文件内容有异议的响应人， ### 公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。
##.# 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。
###
####年##月##日
#
查看剩余内容>>
发邮件
收藏
